最新欠款起訴委托書簡

由佚名分享時間：2024-04-30 21:45:36 加入收藏我要投稿點贊

人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經的人生經歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。范文怎么寫才能發揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的優秀范文，歡迎大家分享閱讀。

欠款起訴委托書簡篇一

企業性質：集體

經營范圍：工業與民用建筑.

流動資金：________萬元

何時經何部門批準開業：________年________月份經________縣基建局批準

地址：________縣________鄉________電話：________________

開戶銀行：______________工區歷下辦理處。帳號：_________________

法定代表人姓名：_________________職務：_________________

被告單位(全稱)：________市職工教育培訓中心

地址：________市________-________路________號

事由：建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛

事實和理由：

________年________月________日，________縣建筑工程總公司________公司(原告，以下簡稱乙方)同________市職工教育培訓中心(被告，以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》，標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式，也工包材料”。承包額為________元。開工日期定為________年________月________日;竣工日期定為________年________月________日。合同簽定后，乙方按時將設備機具等運進工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好，直到________年________月________日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內，由于甲方的原因，造成乙方開進工地的70余名職工無活可干，機具設備長期雙里無用，給乙方經濟上造成損失達________元。甲方雖然承擔了________元的誤工費，但尚有________元到今有承擔賠償損失的責任。

兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：________________，于________年________月________日，乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程于________年________月________日完工。三幢樓均經________市建筑工程質童監督站校驗合格交付被告使用。

工程結算書經甲、乙雙方審定后，交________市建設銀行校準定這雜，雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款________元。

此致

________________人民法院

具狀人：________________建筑公司

________年________月________日